⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Всем привет, если еще не знакомы с нашими материалами, то они отличаются сжатостью и только необходимой информацией, поэтому всегда можно быстро разобраться в любом вопросе. Сегодня раскроем такую тему как — Проект Договора На Оказание Услуг По Обследованию Железнодорожных Мостов». Скорее всего Вы думаете, что это сложно и непонятно, но мы расскажем это простым языком, так чтобы у Вас не осталось дополнительных вопросов. Но если у Вас все же есть недопонимание изложенного материала, то наш дежурный юрист проконсультирует Вас любым, удобным способом.
4.2. Подрядчик отвечает за весь ущерб, возникающий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств. Ответственность Подрядчика имеет место независимо от получения требования-напоминания со стороны Заказчика о необходимости надлежащего выполнения договорных обязательств. В случае просрочки оказания услуг по Договору Подрядчик уплачивает неустойку в размере __ процента от стоимости не оказанных вовремя услуг за каждый день задержки до фактического выполнения обязательств с момента письменного уведомления стороны. Если услуги оказываются с недостатками по вине Подрядчика, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные сроки должен принять все меры по устранению недостатков с целью надлежащего предоставления всего объёма услуг. Заказчик имеет право подавать такие письменные требования в течение срока действия настоящего Договора. За задержку подвижного состава по подаче к фронтам погрузки (выгрузки) по вине Подрядчика (ненадлежащее текущее содержание) ответственность возлагается на Подрядчика с возмещением возникших убытков.
3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее третьего числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, два оригинала Акта приёма-передачи оказанных услуг, счет-фактуру, а также Сводную накладную использованных при оказании услуг материалов.
4. Ответственность по Договору.
4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу объёмов, качества, недостатков оказанных услуг или причин возникновения недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу, если иное предварительно не согласовано сторонами в письменном виде, оплачиваются Сторонами в равных долях. После получения результатов экспертизы все расходы потерпевшей стороны на её проведение возмещаются стороной, виновной в ущербе.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая:
- указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие деятельность Сторон;
- гражданские волнения, эпидемии, блокаду;
- землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
- объявленную или фактическую войну;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
3.2.1. Визуальный контроль благоустройства территории. Определение особенностей вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод, визуальное определение наличия грунтовых вод, оценка степени агрессивности среды, оценка типа местности для ветровой нагрузки;
3.3.2. Определение конструкции анкерных фундаментов оттяжек мачты и глубины их заложения методом проходки шурфов — частичная откопка шурфов с боковой стороны анкерного узла до отметки «центр анкерного фундамента +1 метр». Шурф выполняется прямоугольной формы шириной 1м и площадь шурфа должна составлять 2 квадратных метра. Составление плана расположения шурфов;
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Мачта типа Олимпийский проект Н=52м; Место расположения – Московская область, Раменский р-н, с. Константиново, узел связи ЛПДС «Володарская»; Год ввода в эксплуатацию – 2023г. Масса опоры – 23,130т. Башня представляет собой правильную трехгранную призму из труб с основанием 3000х3000мм. Шесть секций высотой 8м, верхняя секция 4м.
5.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3. Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора за каждый день просрочки.
7. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, и производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Начало работ
Прежде, чем заключить договор на техническое обследование здания , требуется подготовить задание. В этом задании клиент указывает причины проведения обследования, его цель и ориентировочные результаты по окончании. В обязательном порядке заказчик указывает то, как планирует эксплуатировать объект по окончании реконструкции. Желательно, чтобы в задании были указаны предполагаемые исполнители, имеющееся у них оборудование, стоимость проведения работ и так далее.
4.6. В случае досрочного прекращения работ ввиду их нецелесообразности, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту документацию в выполненном объеме. Разница между оплаченной работой и принятой по акту возвращается Заказчику.
«Сооружение» — результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях — ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Типовой договор на обследование конструкций с ГУП МНИИТЭП
4.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую документацию по объекту перед началом работ. 4.2.3. Оказывать организационное содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
При помощи высокоточных геодезических нивелиров и тахеометров также осуществляется оценка условий движения транспортных средств по мосту и геодезическое закрепление отдельных частей для последующего наблюдения за возможными деформациями. Все чертежи и схемы геодезических измерений заносятся в приложения к отчету об обследовании моста. Высотные отметки геодезической съемки должны увязываться с постоянными геодезическими реперами, а раздел геодезических измерений должен содержать сведения о времени проведения съемок, погодных условиях, характеристиках и поверке примеряемых геодезических инструментов.
Испытания мостов производятся после определения соответствия проекту выполненного сооружения, выявления всех дефектов и определения их влияния на несущую способность и долговечность. С учетом выводов, полученных на основании обследования и контрольных измерений строительных конструкций, назначаются испытания.
Обследования мостов, осуществляемые организацией:
После составления и согласования программы работ по обследованию моста осуществляется анализ проектной и исполнительной документации на строительство моста. В обязательном порядке с отражением результатов исследования в отчете проверяется:
1.10. » Исполнитель » гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями) для оказания «Услуг», что подтверждается следующими документами: ________ . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к «Договору» и его неотъемлемой частью.
Проект Договора На Оказание Услуг По Обследованию Железнодорожных Мостов»
7.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление » Заказчиком » денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет » Исполнителя «. При этом обязанности » Заказчика » в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком » Заказчика » со счета » Заказчика «.
1. Предмет договора
4.1.4. Возместить » Исполнителю » расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были предварительно согласованны с » Заказчиком «. В расходы, понесенные » Исполнителем » при оказании «Услуг», входят расходы на: ________ .
